Algemene voorwaarden

Onderstaand treft U onze algemene voorwaarden van toepassing zijnde op alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn U overhandigd bij de offerte, te vinden op onze website:                www.ceka-afbouw.nl

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CEKA-AFBOUW, ONDERDEEL VAN C-DIFFERENT B.V. KVK-NUMMER 88660125

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende ondernemingen verstaan:

C-Different bv en Ceka-Afbouw, gezamenlijk onderdeel en/of vallen onder het Nederlands KVK-nummer 88660125, in het hierna volgend aan te duiden met: “Ceka-Afbouw” en/of “wij”, alsmede alle aan C-Different bv gelieerde rechtspersonen en/of ondernemingen alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel, nu en in de toekomst, Onder “wederpartij” , “opdrachtgever” danwel “onderaannemer” wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, waaronder in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

  1. Prijs

De door ons opgegeven prijzen zijn nettoprijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden. De vermelde geldigheidsdatum van de offerte is 30 dagen in te gaan vanaf de datum vermeld op de offerte of uitgifte van de offerte. Vanwege de sterk fluctuerende prijzen is het aan Ceka-Afbouw het recht voorbehouden om alle prijsstijgingen boven de 3.5% afwijkend van de overeenkomst door te belasten aan de klant. Het is echter niet het recht van de klant om prijsdalingen of andere wijzigingen te verrekenen met Ceka-Afbouw op welke wijze dan ook. De afgesproken prijzen in de overeenkomst/goedgekeurde offerte zijn daardoor de minimale te facturen prijs. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien wij een bindend aanbod hebben gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren verhoogd worden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Gestelde prijsstijgingen gelden ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, lossing etc. nimmer in onze prijs inbegrepen. Ceka-Afbouw behoudt het recht om kosten van in- en uitlading, opslag of transport van door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, w.o. kisten, pallets, kratten, verpakkingsmateriaal of gereedschap, in rekening te brengen.

  1. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Opschorting van de betalingsverplichting en/of verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan. Wanneer de overeenkomst tussen Ceka-Afbouw en klant aparte deelbetalingen omvat dient de klant zich aan deze specifieke voorwaarden te houden. Deze verschillende schijven van betaling kunnen aparte betalingstermijnen per schijf omvatten vanwege de specifieke doorlooptijd van een project. Ingeval de wederpartij tekortschiet in zijn betalingsverplichting jegens ons – uit welke hoofde dan ook – danwel er sprake is van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, zijn al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.Bij het gebrek aan betalingen door de klant is het ons voorbehouden om per direct de werkzaamheden op te schorten tot de betalingen volgens afspraken zijn voldaan. In geen geval kan de klant een schadevergoeding eisen van Ceka-Afbouw, in geen geval zijn alle gevolgen voortkomend uit een opschorting van de werkzaamheden op verantwoordelijkheid van Ceka-Afbouw.

  1. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door ons geleverde producten gaat pas over op de wederpartij nadat deze alle vorderingen van ons heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of de te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden; alsmede in geval van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten

  1. Reclamaties

De geleverde producten, danwel het opgeleverde werk, dienen door wederpartij direct na aflevering op kwaliteit, hoeveelheid, transportschade en hoedanigheid te worden gecontroleerd, eventuele klachten dienaangaande dient de wederpartij binnen 24 uur bij ons te melden. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade cq. tekortkoming op de vrachtbrief en/of bon te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door de wederpartij schriftelijk aan ons te worden gemeld. Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van door ons geleverde producten (waaronder kwaliteit en/of afmeting) en evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de producten/diensten, respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft; bij gebreke waarvan elk recht reclame komt te vervallen. Indien enige reclamatie door ons wordt erkend, zijn wij gerechtigd te onzer keuze: A; de geleverde producten opnieuw te leveren, B; de wederpartij voor de betreffende leverantie of werkzaamheden of gedeelte daarvan te crediteren, C; de vastgesteld gebreken te herstellen, D; de overeenkomst in overleg met de wederpartij te beëindigen.

  1. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor door de wederpartij gestelde schade tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van een leidinggevenden en/of leidinggevende ondergeschikten van ons.Onze aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde die de wederpartij heeft voldaan voor de producten en/of diensten die de schade zouden hebben veroorzaakt, dan wel herlevering van soortgelijke materialen of dienst, zulks ter onze keuze voor zover wij in staat zijn om soortgelijke zaken te leveren. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winst- en/of omzetderving, bewerkingskosten en dergelijke. In aanvulling op alle voorgaande bepalingen van dit artikel die hier onverkort van toepassing zijn, zijn ten aller tijde de fabrieksgaranties van onze producenten en leveranciers van toepassing. Dit is niet alleen van toepassing op een tastbaar product, machine, etc, tevens ook op de werking van kleefstoffen, primers en alle soortgelijke (chemische) verbindingen.

  1. Overmacht

Bij een opschorting van de werkzaamheden door overmacht heeft de opdrachtgever/klant geen recht op een schadevergoeding in welke vorm dan ook. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan; uitval van personeel, onderaannemers of leveranciers door ziekte of anders, te kort aan bouwmaterialen, te late levering van materialen door leveranciers, uitval van transportmiddelen, te hoge prijsstijgingen die niet in overeenstemming met de klant doorbelast kunnen worden, en elke vorm van overmacht eventueel niet specifiek benoemd.

  1. Geschillen

Wij streven altijd naar een snelle en gezamenlijke oplossing in het geval van een dispuut of onderling geschil. Is dit echter, om welke reden dan ook, niet meer mogelijk of aan de orde zullen dergelijke geschillen opgelost worden via de burgelijke rechter tenzij er een arbitragebeding is gesloten waarin is bepaald dat (bijvoorbeeld) de Raad van Arbitrage voor de Bouw bij uitsluiting van de gewone rechter bevoegd is kennis te nemen van geschillen tussen de opdrachtgever en aannemer. Alle aannemingsovereenkomsten waarop de UAV van toepassing zijn verklaard, zijn in principe aan arbitrage onderworpen. Als de gewone rechter wel bevoegd is, dan gelden de gebruikelijke regels omtrent competentie: voor vorderingen die een belang hebben tot € 25.000,- is de kantonrechter van de rechtbank bevoegd. Bij vorderingen die deze grens overstijgen moet de eisende partij zich wenden tot de rechtbank.